Прокуратура области добилась признания недействительным соглашения к муниципальному контракту, существенно занижающего размер неустойки

image_pdfimage_print

29.12.2018

Прокуратура области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным соглашения от 21.09.2017 между администрацией г. Никольска Пензенской области и ООО «Стройинжениринг», существенно занижающего размер неустойки за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по муниципальному контракту на ремонт автомобильных дорог.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по контракту в период с 16.06.2017 по 21.09.2017 стороны заключили соглашение, которым определили размер подлежащих уплате санкций в сумме 180 тыс. рублей, в то время как при расчете неустойки в соответствии с условиями муниципального контракта и положениями законодательства ее размер должен был составить более 1,4 млн рублей.

То есть подлежащие уплате подрядчиком штрафные санкции в соответствии с условиями оспариваемого прокуратурой соглашения определены сторонами в сумме в 8 раз ниже законного размера неустойки.

Признавая заявленные прокурором требования обоснованными, суд указал, что действующее законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не предусматривает возможности уменьшения законной неустойки по заранее заключенному соглашению сторон.

Решением Арбитражного суда Пензенской области, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, исковое заявление прокуратуры области удовлетворено. 

Источник

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

Редакция "Законовест"

8
Комментарии: 0Публикации: 161700Регистрация: 22-02-2018

Оставить комментарий

Войти с помощью: 
avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Copyright © 2018-2019 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля